有關委托合同模板錦集五篇
隨著人們法律意識的建立，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的委托合同5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
委托合同 篇1
地址：身份證號碼：
乙方： 律師事務所
地址：電話：
鑒于甲方的丈夫 因被***市***區人民檢察院指控犯有組織賣淫罪，案件將移送人民法院進行審理，甲方愿意聘請乙方律師為**擔任審查起訴階段和一審階段的辯護人。
為此，甲、乙雙方經充分協商，就甲方委托乙方為**提供審查起訴階段和一審階段刑事辯護事宜達成以下協議：
一、甲方委托乙方律師擔任被告人**審查起訴階段、一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派***律師、***律師擔任被告人**的刑事辯護人。
二、甲方應：1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；2. 按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。
三、 乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在審查起訴階段和一審階段應當完成以下工作：
（1）查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據復印件和相關材料；
（2）會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；
（3） 按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益。
四、根據本案的具體情況和復雜程度，雙方約定甲方向乙方支付辯護費壹萬元和辦案費伍仟元，共計人民幣壹萬伍仟元（￥15000元）。
辯護費包括本協議第三條所列規定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。
辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發生或可能發生的全部費用，包括交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。
五、辯護費及辦案費應于本協議簽訂之日一次性給付，至遲不超過本協議簽訂之日起的三天，如甲方不按期全額付清上述費用的，則本協議自動終止。
六、如果乙方無故終止履行本協議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不予退還。
七、甲、乙雙方正式簽署本協議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向檢察院、一審法院提交辯護手續，并會見被告人**。
八、本協議有效期限，自生效之日起至本案本審終結止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟。）
九、 本協議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協議。
甲方： 乙方： 律師事務所
簽約時間：簽約時間：
篇二：刑事案件辯護委托合同-一審階段(自首都律師)
刑事案件辯護委托合同 （一審階段）
編號:
甲方： 地址: 電話: 傳真: 郵政編碼: 乙方： 北京市鼎知律師事務所
地址: 北京市西城區宣武門西大街129號金隅大廈1017 郵政編碼：100031電話：010—66416519傳真：010—66418608
鑒于， 因涉嫌 被檢察院指控，現案件已/或將移送人民法院進行審理。 鑒于，甲方愿意聘請乙方律師為擔任一審辯護人。 為此，甲、乙雙方經充分協商，達成以下協議：
第一條 委托
甲方委托乙方律師擔任被告人一審階段的辯護人。乙方接受甲方委托，指派 律師、律師擔任第一審辯護人。
第二條 雙方的義務
（一）甲方的義務
1、真實、客觀、全面向乙方律師介紹案情，為乙方律師辦理案件提供力所能及的幫助；
2、按期、足額向乙方支付辯護費及辦案費。
（二）乙
方的義務
乙方律師接受委托后，除非由于律師所不能控制的原因，在法院第一審階段應當完成以下工作：
1、查閱、了解檢察機關向人民法院移送的主要證據復印件和相關材料；
2、會見被告人，了解其本人對指控的意見及對案情的敘述；
3、按時出庭，依法為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益。
第三條 辯護費及辦案費
根據本案具體情況和復雜程度，雙方約定：甲方向乙方支付辯護費元和辦案費元， 共計人民幣 元。
辯護費包括本協議第二條第（二）項所規定乙方應完成的工作的費用及向相關人員的有關咨詢費用。
辦案費是指乙方為辦理甲方委托事項所發生或可能發生的全部費用，包括但不僅限于交通、通訊、復印、打字等費用及乙方輔助人員的報酬。辦案費采用包干方式。除非甲方同意，無論乙方的實際辦案支出是否超過該費用，甲方均無另行給付的義務。
第四條 支付時間
辯護費及辦案費應于本協議簽定之日給付，至遲不超過本協議簽定的次日（如遇法定節假日時，可順延至法定節假日后的第一天）。
第五條 責任
如果乙方無故終止履行本協議，辯護費全額退還甲方；如果甲方無故終止，辯護費不退還。
第六條 特殊規定
甲、乙雙方正式簽署本協議且甲方已按期、足額向乙方支付了辯護費、辦案費后，乙方律師應及時向一審法院提交辯護手續，并會見被告人，委托的最終生效以被告人本人同意由乙方律師為其擔任一審辯護人為準。
如果被告人本人不同意乙方律師為其擔任一審辯護人，乙方應及時通知甲方及一審法院，并協商部分退還辯護費及剩余辦案費，雙方終止履行本協議。
第七條 協議有效期
本協議有效期限，自生效之日起至本案一審終結止。（判決、檢察機關撤回起訴及撤銷訴訟）。
第八條 本協議一式兩份，雙方各持一份。如需變更，另行協議。
甲方： 乙方：北京市鼎知律師事務所
簽約時間： 簽約時間：
委托合同 篇2
合同編號：
徐州市建設工程檢測中心
二Ο一一年一月
房屋安全鑒定合同
甲方（委 托 方）：
乙方（鑒定機構）： 徐州市建設工程檢測中心
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本鑒定工程事項協商一致，訂立本合同。
一、 房屋鑒定工程概況
(一)房屋名稱:
(二)房屋地址:
(三)房屋鑒定原因：
二、房屋鑒定工程范圍
(一)甲方工作內容：
1、向乙方提交《鑒定委托書》及以下資料（已提交的打“√”）：
（1）甲方身份證明材料；
（2）房屋所有權證、租賃合同、代管或者托管協議；
（3）房屋設計資料；
（4）地質勘察資料；
（5）施工技術檔案；
（6）房屋目前使用用途證明；
（7）提供相鄰房屋的相關材料。
2、乙方因檢測鑒定需要要求甲方提供的其他技術資料：
（1）：
（2）：
（3）：
3、應于 年 月 日提供上述資料，并對其完整性、正確性及時限負責；
甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行檢測鑒定。
4、提供鑒定現場的水源、電源及鑒定所需的工作面；
5、提供現場檢測的安全措施；
6、
(二)乙方工作內容：
1、調查摸清房屋的歷史和現狀；
2、現場查勘、測試，記錄各種數據和狀況；
3、檢測、驗算，整理技術資料；
4、全面分析，論證定性，作出綜合判斷；
5、出具《房屋安全鑒定報告》（檢測鑒定報告應包括相應的檢測數據）；
6、將《房屋安全鑒定報告》（一式五份）提交甲方；
7、對鑒定報告中提出需加固、結構補強的，提供技術咨詢。
三、合同工期
（1）本合同簽訂后三日內，乙方必須進行現場查勘（指乙方工作內容的第1、2條）；如因甲方原因造成乙方不能進駐現場，現場查勘時間順延；
有明顯險情的房屋，乙方應于年 月 日立即組織鑒定；
（2）乙方在開始現場查勘且甲方提交全部所需資料后 個工作日內，出具鑒定報告；
（3）房屋結構復雜、鑒定難度較大，在規定的時間內不能完成鑒定的，應當向甲方說明情況，另行簽定補充協議，并根據實際情況出具階段性鑒定文件。
四、鑒定標準
房屋安全鑒定主要依據《民用建筑可靠性鑒定標準》等現行國家、行業技術標準、規范和規程。
五、 收費標準、鑒定面積、合同價款
（一）房屋安全鑒定費用:按每平方米鑒定建筑面積元計收。
（二）鑒定總面積： 平方米。
如果實際鑒定建筑面積與上款面積不符，則以實際鑒定建筑面積為準，并調整鑒定費用。
（三）鑒定費用總金額￥： 元（含檢測、勘察費用）
（大寫）: （人民幣）
六、付款方式
（一）甲乙雙方簽訂本合同后 天內，甲方付給乙方合同總金額的 %，金額（大寫）： （人民幣）。
（二）甲方收到乙方提交的《房屋安全鑒定報告書》前，結清剩余合同 價款金額（大寫）： （人民幣）。
（三）甲方自行出資的其他方式：
七、組成合同的文件
1、
2、
八、雙方責任
（一）甲方
應提交乙方的全部所需資料超過規定期限 天以內，乙方按本合同第三條規定交付鑒定報告的時間順延；甲方交付上述資料超過規定期限 天以上時，乙方有權重新確定提交鑒定報告的時間。（不能提供主要資料的，乙方有能力通過檢測等技術手段完成鑒定的`，可約定）
（二）乙方
1、未按合同工期提交報告時，每延誤一天，罰款100元。
2、負責鑒定報告的質量。因弄虛作假、計算錯誤等乙方原因導致鑒定報告的鑒定結論與建筑物實際情況不符，造成經濟損失及安全事故，應退還鑒定費用，免收受損失部分的檢測鑒定費，并承擔相應的法律責任。
九、有關事宜
（一）本合同執行過程中發生爭議，甲乙雙方應及時協商解決。如雙方 協商不成，經雙方同意，可向建設行政主管部門申請調解。
（二）未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議。
（三）雙方的協商補充條款、補充協議與本合同均具效力。
（四）本合同經甲乙雙方鑒字蓋章即時生效。
（五）本合同正本一式四份，甲乙雙方及各執兩份。
甲、乙雙方確定，在本合同有效期內，甲方指定為甲方項目聯系人，乙方指定 為乙方項目聯系人，項目聯系人負責本項目進行過程中的協調工作，以使本項目順利進行。
十、 合同生效
合同訂立時間： 年月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定： 后生效; 后失效。
甲方蓋章： 乙方蓋章：
地址： 地址：
法人：（簽字） 法人：（簽字）
委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
委托合同 篇3
委托方(以下簡稱甲方)：
受托方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方根據《合同法》等有關法律、法規之規定，就甲方委托乙方進行土地及資產(以下簡稱評估標的)評估之事宜，經甲、乙雙方充分協商，達成如下協議。
第一條:甲方委托乙方評估的評估標的的名稱、范圍、位置、面積、用途等相關條件。
一、評估標的的名稱：
二、評估標的的范圍：
三、評估標的的位置：
四、評估標的的面積：
五、評估標的的用途：
六、評估標的的其他相關條件：。
第二條:甲方委托乙方評估評估標的目的及評估期限。
一、評估目的：
二、評估期限：10天，從________年____月____日至________年____月____日。
第三條:在本合同簽訂之日，乙方向甲方支付履約保證金萬元。
第四條:乙方應根據甲方的評估目的及需要，采用科學的方法對所評估的評估標的進行科學、客觀、公正地評估，并根據甲方的要求在評估期限內，為甲方出具《評估報告》、《評估技術報告》及備案材料等相關文件，并達到能夠滿足甲方的評估目的及需要。否則甲方有權解除本合同并有權拒絕支付委托評估費用，同時乙方支付的履約保證金不予退還，除此之外乙方還須應賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
第五條:委托評估費用收取及支付方式
一、委托評估費按計價格[1994]號《國家計委、國家土地管理局關于土地價格評估收費的通知》和[1995]971號《國家計委、建設部關于房地產中介服務收費的通知》標準70%收取。
二、評估費用在乙方為甲方出具《評估報告》、《評估技術報告》及備案材料等相關文件，并達到能夠滿足甲方的評估目的及需要，且在甲方確定無異議后，甲方一次性支付給乙方。
第六條:甲、乙雙方的權利義務
一、甲方向乙方提供的資料須準確、真實。
二、乙方必須保證足夠的技術力量，參與評估的估價師不得少于2名。
三、乙方必須按照法定的《估價規程》的工作標準執行，進行拍照，存檔等工作，所獲數據真實可靠。否則甲方有權解除本合同并有權拒絕支付委托評估費用，同時乙方支付的履約保證金不予退還，除此之外乙方還須應賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
四、乙方對出具的報告的真實性、合法性和公正性負法律責任和經濟責任，并對報告及甲方提供的資料負有保密責任。否則甲方有權解除本合同并有權拒絕支付委托評估費用，同時乙方支付的履約保證金不予退還，除此之外乙方還須應賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
五、按照相關的法律法規的要求，乙方所編制的報告和圖件需評審認定的，乙方負責評審認定，并承擔評審認定發生的一切費用。否則甲方有權解除本合同并有權拒絕支付委托評估費用，同時乙方支付的履約保證金不予退還，除此之外乙方還須應賠償由此給甲方造成的一切經濟損失。
第七條:若甲方中途終止評估，乙方的工作已經完成總工作量一半以上的，乙方同意甲方按總評估費50%支付評估費，乙方的工作未完成總工作量一半以上的，乙方同意甲方按總評估費支付評估費。
第八條:若甲方對乙方提交的《評估報告》及評估結果等文件資料有異議，乙方應根據甲方的要求重新進行評估，由此產生的一切費用均由乙方承擔。若甲方對再次評估結果仍有異議的，甲、乙雙方可共同委托相關部門進行鑒定，若鑒定結果與乙方評估結果不一致的，甲方有權解除本合同并有權拒絕支付委托評估費用，同時乙方支付的履約保證金不予退還，除此之外乙方還須應賠償由此給甲方的一切經濟損失。
第九條:乙方向甲方支付的履約保證金，在乙方依約履行完本合同，且無任何違約責任，一年后退還給乙方。
第十條:甲、乙雙方因履行本合同發生糾紛，甲、乙雙方同意通過訴訟方式解決，并同意由甲方所在地人民法院管轄。
第十一條:本合同自甲、乙雙方蓋章，并在乙方向甲方支付履約保證金后生效。
第十二條:本合同一式兩份甲、乙雙方各執一份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表：法定代表：
經辦人：經辦人：
________年____月____日________年____月____日
委托合同 篇4
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室墻繪裝潢。為保證
工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有
補充合同），以便共同遵守。
一、墻繪概況
1.繪制地址：___________________________________
2.繪制規格：
1、______墻面，計______平方米價格元
2、______墻面，計______平方米價格元
3、______墻面，計______平方米價格元
4、______墻面，計______平方米價格元
5、其他（注明部位）____________，計________平方米。
總計：繪制面積____________平方米。
價格總價元 大寫
3.繪制圖樣 見附件及特殊要求
要求說明：
4.開工日期：______年______月______日
結束日期：______年______月______日
二、工程質量及驗收
工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同
時調整相關工程費用及工期。
1. 甲乙雙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，
甲方予以承認。（如因原墻面處理引起的受潮，起泡，人為損壞壁畫責任問題
均與乙方無關）。
2. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接驗收通知后應辦理驗收，移
交手續。如甲方不能及時驗收，應通知乙方，并承認竣工日期。
3. 面積計算方式：畫面的最長處乘以最寬處來計算。
4. 保修期1年（人為破壞和墻面自身問題除外）。
三、付款方式
1. 合同一經簽訂，甲方應付20%總價款為繪制訂金
2. 確定圖樣后，落實工期即付70％總價款，開始墻繪施工
3. 繪制完成后，付款尾款。
四、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的10％
作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金
的，應進行補償。
五、爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
2、 乙方未按時完成作品賠付違約金按每天二佰元計算。
3. 在施工過程中，甲方與乙方代表協商私自要求工作人員更改施工內容，所 引起的質量問題由甲方承擔責任。
4. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容， 應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的 一方要以書面形式提出，應按合同總價款的20％交付違約金，并辦理終
止合同手續。
5.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
6、合同生效
1.本合同與合同附件需雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式2份
甲方（業主簽章）：乙方：
住所地址：地址：
聯絡電話： 聯絡電話：
委托合同 篇5
委托人：
現委托上列代理人全權代理我(單位)參加有關xxxx有限公司破產案的債權人會議。我(單位)授予委托代理人的代理權限為：提交參加債權人會議的代表證，代表委托人對債權人會議表決事項行使用表決權，接受本案審理法院及管理人出具的相關法律文書。
代理期限自本授權書簽發之日起至本案處理完畢時止。 特此授權
委托人：
年 月 日
【有關委托合同模板錦集五篇】相關文章：
有關委托合同模板錦集八篇01-05
有關委托合同模板錦集九篇12-30
有關委托合同模板錦集6篇12-28
有關委托合同模板錦集8篇12-17
有關委托合同模板錦集5篇11-30
有關委托合同錦集9篇11-30
委托合同模板錦集8篇12-19
委托合同模板錦集9篇12-07
有關委托合同錦集十篇12-07
【實用】委托合同模板錦集五篇01-05