精選委托合同范文集錦10篇
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的委托合同10篇，歡迎大家分享。
委托合同 篇1
委托方(以下簡稱甲方)：
受委托方(以下簡稱乙方)：
甲方就向國家專利局遞交專利申請事項，委托乙方辦理撰寫申請文件以及申請、審批程序中的有關事宜，現雙方達成以下協議：
1. 乙方同意接受甲方的委托，辦理上述事務;乙方對甲方提供的技術資料負有保密責任，如有失密或泄密行為，按專利法第十九條有關規定處理。
2. 甲方按雙方約定向乙方支付代理費用;因乙方原因使甲方提出的專利申請被視為撤回的，如可以彌補，由乙方免費重新代理，如不可彌補，由乙方向甲方退回已收取的代理費用;如因甲方原因導致上述結果，乙方不承擔責任。
3. 甲方應無保留地向專利代理人陳述該項專利申請案的真實情況，提供詳細的技術交底書、最接近對比文件、相關附圖和有關的資料及證明。
4. 如甲方的申請案涉及弄虛作假或抄襲他人技術等不當行為，經發現和證實后，甲方應承擔一切責任，乙方有權終止合同，所收代理費用不予退回。
5. 如甲方在申請審批期間發生發明人、申請人權利糾紛時，應按專利法及相關規定先自行協商或經有關部門調解解決，因此而發生的專利審批時限的延誤、終止后果，由甲方自行承擔責任。
6. 甲方同意向乙方支付以下費用(單位：人民幣元)：每項發明申請基本代理費元/件，每項實用新型基本代理費元，每項外觀設計基本代理費：元;官費按照國家知識產權局的標準轉付，單位減緩后每項發明1070元，每項實用150元，每項外觀150元;(如需乙方進行發明實審代理答復，由乙方收取實審代理費1000元/次);
7. 本合同自雙方簽字或蓋章、并在乙方收到申請專利必須的資料及上述費用之日起生效，到該項專利申請獲中國專利局授權通知、或因甲方原因造成視為撤回或被駁回為止。
8. 在遞交申請文件前，甲方□要求□不要求審閱原稿。
9. 在甲方專利被授權后，專利權有效期間的年費和事務的監管，乙方有權收取后續管理費200元和年費代繳手續費50元/次，否則甲方應自行監管年費繳納和后續事務，乙方不予監管。
10. 在甲方委托申請期間發生的專利申請復審、行政訴訟糾紛的，以及在專利權有效期間發生的專利無效程序，如果甲方委托乙方代理的，雙方應另行簽訂書面合同。
11. 雙方同意采用email或郵寄為約定聯絡方式.，甲方保證其通訊地址可郵寄送達，并且如果甲方通訊地址或聯系人變更，應及時書面通知乙方，否則，由此造成的所有后果，乙方不承擔責任;甲方在支付專利費用時，如果以非申請人名義匯付，甲方應當傳真或郵件告知乙方，否則如果造成繳費不能，乙方不承擔責任。
12. 在合同有效期內，甲方可解除與乙方的代理關系，但必須辦理書面解除委托手續，已繳的代理費乙方不予退回。
13. 代理期間雙方應密切配合，有問題應協商解決;任何一方中途變更或者終止委托代理合同，違約方應承擔產生的全部后果。
14. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同樣法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇2
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，特訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 委托檢測內容及價格
結算方式：
如非因甲方設計變更，則本工程總價按上述總價一次性包干，不作任何調整；如因甲方設計變更造成建筑面積變更的，則按上述對應綜合單價進行調整結算（即最終施工圖紙如與上述面積不一致，則最終結算價=最終施工圖紙標準的建筑面積*本合同綜合單價）
第二條 委托檢測時間
1、委托開始時間： 年 日（具體以甲方項目實際開工時間為準）；
2、委托結束時間： 年 月 日（具體以本項目整體竣工驗收通過并取得本項目整體工程竣工驗收備案表為準）；
3、委托期限： 日歷天（具體以實際工期為準）。
第三條 質量要求
1、乙方須在本項目整個工程建設過程中根據甲方以及相關規范要求要求完成本項目現場及實驗室內的各項檢測工作，并按時、按量提交對應檢測報告。
2、乙方須按照相關規范要求及政府職能部門、甲方等要求提交各項檢測報告，承諾檢測質量符合相關規范、規定的要求，并確保本項目建筑工程材料檢測、保溫節能監測、門窗六性檢測、環境檢測等通過甲方驗收以及本項目所在政府相關職能部門（包括但不限于質監站）的驗收。
3、乙方須確保杭州市城建檔案館接受本項目提交的工程相關資料、驗收整改回單等所有文件。
第四條 付款方式
1、乙方完成本項目整體0。00以下相關試驗及實體檢測，提交完整試驗報告，經甲方驗收確認合格（以甲方加蓋公章確認的合格證明文件為準），且甲方、監理單位及相關政府部門完成本項目0。00以下結構驗收并確認合格（以驗收各方加蓋公章確認的合格證明文件為準）后 個工作日內，甲方向乙方支付合同總價的
2、乙方完成本項目主體工程中間結構驗收相關試驗及實體檢測，提交完整試驗報告，經甲方驗收確認合格（以甲方加蓋公章確認的合格證明文件為準），且甲方、監理單位及相關政府部門完成中間結構驗收并確認合格（以驗收各方加蓋公章確認的合格證明文件為準）后 個工作日內，甲方向乙方支付合同總價的
3、乙方完成本項目整體工程竣工驗收所需試驗及實體檢測，提交完整試驗報告， 經甲方驗收確認合格（以甲方加蓋公章確認的合格證明文件為準），且甲方、監理單位及相關政府部門完成整體工程驗收并確認合格（以驗收各方加蓋公章確認的合格證明文件為準），且甲乙雙方完本委托檢測費用結算后30個工作日內，甲方向乙方支付至結算總價的90%；
4、乙方完成本項目房屋交付驗收之前的所有相關檢測工作，提交完整的試驗報告，經甲方驗收確認合格（以甲方加蓋公章確認的合格證明文件為準）后30個工作日內，甲方向乙方支付剩余款項（如有剩余）。
5、特別說明：上述每筆款項支付期限屆滿時，乙方須向甲方提供等額、合法、有效的行業發票，否則甲方有權拒付，因此造成逾期付款的責任由乙方自行承擔。
6、乙方收款賬戶信息如下：
賬戶名稱：
開戶銀行：
銀行賬號：
第五條 雙方職責
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、負責按國家或行業的相關標準及時、真實地進行取樣、制樣工作，填寫檢測委托單并加蓋委托單位公章，指定專人接收乙方提交的檢測報告并與乙方聯系，如中途換人，需及時通知乙方。
2、所有送檢樣品必須由監理單位見證，由監理單位蓋章交由見證人簽名，并在現場抽取。
3、送檢樣品數量及規格必須符合規范要求。
4、現場檢測項目必須充分做好自檢。
5、對乙方負有管理、監督的責任。
6、甲方負責檢測所需的電源。
7、甲方不得干涉乙方規范、公正的檢測工作。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按國家或行業相關規范、標準做好已收試件的保存、保養工作，并向甲方提供企業的資質證書、計量認證證書、對外承擔業務許可證、檢測委托單。
2、檢測人員必須嚴格按照規范、標準進行操作，并及時進行檢測。
3、檢測人員必須遵守職業道德，保證檢測數據的真實性。
4、檢測單位應及時出具公正、準確、可靠的檢測報告并負責對甲方的檢測數據保密。
5、乙方應嚴格按國家相關法律、技術規范、標準及實驗室檢測工作程序進行檢測，保證檢測結果的公正性、科學性和準確性。
6、對甲方提出的有關檢測結果的疑問，乙方及時進行解釋、復核。
7、乙方須按國家建設工程安全管理條例及杭州市安全生產、文明施工有關規定執行，本工程檢測期間發生的所有安全事故及相關行政處罰、損失賠償等一切責任均由乙方負責處理并承擔。
第六條 違約責任
1、乙方未及時按委托方要求完成現場及實驗室內的檢測工作并提交檢測報告，每逾期一天，乙方須按照合同總價的1%標準向甲方支付違約金；逾期超過15天的，甲方有權解除本合同，乙方應支付合同總價20%的違約金，違約金不足以償付因此造成甲方經濟損失的，乙方應負責繼續賠償。逾期超過15天，而甲方未行使合同解除權的，每逾期一天，乙方應按照合同總價的2%標準向甲方支付違約金。合同提前解除，并不解除乙方須對已完成檢測工作質量保證責任。
2、若由乙方檢測不到位或者乙方未按照相關規范標準要求進行檢測，導致本項目工程未通過相關政府職能部門驗收的，每出現一次，乙方須向甲方支付合同總價20%的違約金，并在甲方要求的時間為采取相應的補救措施，保證對應檢測內容符合驗收工作，承擔由此產生的費用和造成的一切經濟損失。因此造成工期延誤的，須同時按照本條第1款約定承擔違約責任。
3、乙方未按合同要求履行其他相關義務，且經甲方書面通知后仍未改善的，視情節嚴重程度每次應向甲方支付 元至 元的違約金，情節嚴重的，甲方有權解除合同，因此造成甲方的損失由乙方負責賠償。合同提前解除，并不解除乙方對已完成工程的產品及施工應負的質量保證責任。
4、本合同約定乙方承擔的違約金或賠償款，甲方有權在履約保證金或合同價款中扣減。
5、非因甲方原因，乙方逾期支付檢測費用的，每逾期一天，甲方需按照對應應付款1%標準支付違約金。
第七條 解決糾紛的方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，則依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第八條 權利保證
乙方須保障其用于本工程的產品、技術及其任何部分不會使甲方、及本工程的相關單位受到第三方關于侵犯專利權、商標權或專有技術等知識產權的指控。任何第三方如果提出侵權指控，乙方須與第三方交涉并承擔可能發生的一切法律責任和費用。
第九條 禁止商業賄賂
1、在雙方業務往來過程中，包括但不限于在談判、簽訂合同及實際履行過程中，乙方不得向甲方工作人員贈送物品、現金或以其他任何方式給予甲方工作人員好處或利益。
2、若乙方違反上述承諾，乙方應向甲方支付合同總價10%的違約金，甲方同時有權單方面解除雙方簽署的一切合同，因合同解除給甲方造成損失的，乙方應負責全部賠償。
第十條 合同生效
1、本合同于 年 月 日在 簽訂，本合同壹式肆份，雙方各執貳份，自雙方蓋章之日起生效。
2、 本合同中如有未盡事宜，須經合同雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇3
甲方：______________物業管理有限公司
乙方(業主)：
丙方(施工單位)：
茲就乙方委托丙方在甲方管理的_______花園社區內進行乙方所擁有房屋裝修工程事宜，經叁方協商簽定本協議書，具體條文如下，系叁方共同遵守：
1.應注意之事項 ______________花園社區為一個高級商住物業，管理公司必須嚴格管制各項裝修工程，以使_______花園社區能成為高尚而環境優美的高級物業，并祈達成下列目的：
(1)促使物業價值日增;
(2)減少火警發生及因擅自加建或改裝而引致之安全及衛生問題;
(3)避免擾及鄰居;
(4)減少日后物業保養難題;
(5)確保遵守_______市政府及房管機關有關法規。
業主應嚴格遵守有關現行法規的規定，并聘用法律規定的認可人士進行工程。若有任何疑問，應向_______市政府及有關房管機關查詢。
2. 裝修及施工工程守則 單元的業主如需在該單元內進行裝修，業主及其所雇用的施工單位必須嚴格遵守管理公司的有關規定和安裝標準進行裝修工程，不得損及社區房屋的建筑結構。一切費用由業主自行負擔。業主及其所雇用的施工單位應遵守的規定包括但不限于：
(1) 在對該單元進行裝修前，業主必須向管理公司提出書面申請(申請表如附件)，并提供該單元有資質的設計單位有效圖簽的裝修圖紙(包括但不限于平面配置圖、水電施工圖)和資料。在不影響社區房屋結構、管道、電源、整體外觀、公共設施等和不觸犯本公約規定、有關政府法規下，管理公司會對業主的申請進行審批，審批工作自資料完整的申請表提交後叁個工作天完成，若有資料欠缺或資質不符，自補件完成后個工作天完成審批;
(2) 施工單位或裝修公司在進行裝修前必須對所裝修工程投保有效的、具足夠保險金額的"安裝工程一切險"和"安裝工程第三者責任險"(安裝工程期間)。 投保保險所需的保險費或任何其他費用均由業主、施工單位或裝修公司自行負擔。 未經管理公司審閱和批準的安裝工程，任何加建及改裝工程一概不準動工。
(3) 施工單位人員進入社區，經管理公司批準并辦妥各式出入通行證后方可施工;施工單位人員進入社區必須遵守管理公司對于門衛保安要求的作業規 登記等手續。
(4) 業主經管理公司同意對該單元進行裝修后，業主須與管理公司安排施工材料的搬運時間、地點及所經通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、損壞、堵塞公共地方和公共設施;
(5) 進行裝修時，業主須保持社區公共地方和公共設備的清潔和該單元內部衛生，對施工用的材料、易燃物件或有揮發性的化學物品一定當心保管及使用，不可抽煙，以免發生災害。一切廢物和施工垃圾由業主自費并即時清除和運走;
(6) 管理公司有權在施工期內進入該單元視察各項工程是否符合管理公司的審批規格。如發現有違章施工情況，管理公司可要求業主和施工單位立即停工，并采取相應步驟糾正和補救違章施工情況，其間所引起的一切費用、損失或經濟責任，均由業主自行負擔，與管理公司無涉。
(7) 因裝修施工或其他任何行為引致他人受傷或財物損失均由業主負責。
(8)其他禁止項目
業主不得
(1)改變任何渠道、管井及其他公共裝置;
(2)懸掛或裝設任何物件于窗外(綠化植栽除外但須注意安全);
(3)更改樓宇主要結構(如支柱橫梁、結構墻、樓面及天花);
(4)裝置神位或任何物體于單位外;
(5)更改原有屋外設計及外貌，例如不可擊穿外墻裝置空調機或其他用途;
(6)在單元大門或窗口裝置鐵閘或窗花。
(7) 空調機 社區所有單元內已備有適當的位置可供安裝空調設備，管理公司嚴禁業主擊穿墻壁作安裝空調機或其他物件。及任何空調設備、室外管線任意垂懸、安置于非指定位置(尤其是外墻墻面)。
(8) 電視天線 客廳及主人房間均設有電視視訊插座，接收有線電視節目及衛星電視節目，因此嚴禁在窗戶及外墻裝置任何形式天線。
(9) 抽氣風扇 社區所有單元內廚房及不直接采光浴室皆預裝抽油煙機及抽氣扇，業主不得另擊穿墻壁或天花以安裝抽氣扇。
(10) 遮陽篷帳及檐篷 任何臨時或永久性之遮陽篷及檐篷不得設置。
(11) 門窗 所有業主不得拆除或更換建筑物外觀門窗，門窗亦不可改裝裝反光玻璃或是其他類似材質，以免影響其他住戶。
(12)裝修工程施工時間： 為避免裝修工程施工所產生的噪音、污染影響小區住戶的安寧，施工時間訂為上午08：00至晚上20：00時，在此時段以外時間禁止施工，如因特殊狀況需要在規定時段以外時間施工，必須先向管理公司申請施工許可，經審批通過以后才準許施工(但一定要遵循審批時要求的條件)。
委托合同 篇4
為在中華人民共和國行政轄區內(不含港、澳、臺地區)有效維護甲方的著作權合法權益，甲乙雙方經友好協商，依據有關法律法規簽訂本合同，共同遵守。
第一條：委托事項
1、甲方聘請乙方擔任著作權維權專項法律顧問，通過乙方加入的中國律師知識產權維權業務協作網各施?自治區、直轄市成員所在中華人民共和國行政轄區內全面維護甲方的著作權合法權益。
2、甲方委托乙方在全國范圍內為其提供法律服務的具體事項為：
(1)侵犯和損害甲方的著作權及與著作權有關的權利的侵權行為;
(2)違反與甲方簽訂的有關著作權合同的違約行為;
(3)甲方委托的其它法律服務事項。
第二條：授權權限
1、甲方對乙方的授權為特別授權，即乙方有權代為調查取證，申請證據公證;代為提起訴前賠償請求，進行調解;代理行政投訴;代為提起訴訟;代為承認、變更訴訟請求，進行調解;代為提起上訴;代為申請強制執行與執行和解;代為簽收法律文書。
2、甲方授權乙方在甲方的授權權限內，就甲方委托的事項對加入中國律師知識產權維權業務協作網各施?自治區、直轄市的成員所進行轉委托。甲方要求乙方轉委托的各受托核心成員所和各施?市、自治區版權保護協會建立良好的合作關系。
3、乙方進行轉委托時對受托成員所可以特別授權，也可以一般授權。
第三條：代理方式
1、乙方的代理方式為全風險代理。即乙方自行負責墊付辦案差旅費用、調查取證費用、購買盜版圖書或盜版音像制品費用、公證費用及公證人員差旅費用、訴訟費用、財產保全費用、申請執行費用和其它辦案開支(含文書打印費、復印費、查閱檔案費)等打盜維權過程中所發生的一切費用。
乙方墊付的前款費用經調解(含訴前調解)或經法院判決結案由侵權人承擔的，執行到甲方帳上后，由甲方在五個工作日內全部劃轉匯入乙方指定帳號。
2、乙方自行承擔舉證不能或敗訴的責任。甲方對乙方因敗訴或不能執行等因素未能收回所墊付的費用不承擔任何經濟責任。如法院判決由甲方承擔部分或全部訴訟費用的，由乙方自行負責。
第四條：乙方律師費用
1、實際執行到甲方帳上賠償金總額的???%;
2、實際執行到甲方帳上的其它合理訴訟費用;
3、甲方在侵權人承擔的賠償金和其他合理訴訟費用實際執行到甲方帳上后五個工作日內，一次性將乙方應獲得的律師費用和其他合理訴訟費用轉帳匯入乙方指定帳號。
第五條：甲方的權利和義務
1、甲方享有如下權利：
(1)甲方有權對乙方或乙方轉委托的受托成員所的法律服務進行監督和指導;
(2)甲方發現乙方或乙方轉委托的受托成員所包括但不限于惡意串通第三方損害甲方利益時，有權單方終止對乙方的委托和單方終止對乙方轉委托的授權，并有權追究乙方和乙方轉委托的受托成員所的法律責任;
(3)甲方享有要求乙方全面履行本合同第六條
第二項所約定的義務的權利。
2、甲方應當履行如下義務：
(1)甲方應當將掌握的反盜版信息及其他與委托事項相關的信息及時通報給乙方。甲方對提供的權利來源等證據材料及其它法律文書的真實性和合法性承擔法律責任;
(2)甲方應當將有關作品的防偽特征整理成書面材料送交乙方;
(3)甲方應當將要求乙方維權的圖書樣本或音像制品樣本提供給乙方，以便乙方進行對比和識別盜版圖書或盜版音像制品;
(4)甲方應當認真執行本合同第三條第1項第2款和第四條第3項的約定。
第六條：乙方的權利和義務
1、乙方享有如下權利：
(1)乙方對甲方委托的維權事項享有知情權;
(2)乙方根據打盜維權的需要對甲方今后出版圖書或制作音像制品設計防偽標識享有建議權;
(3)乙方享有要求甲方全面履行本合同第五條第2項所約定的義務的權利。
2、乙方應當履行如下義務：
(1)乙方應當嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，依法維護甲方合法權益，不得以任何名義和任何方式損害甲方的名譽和商業信譽，不得惡意串通第三方和以任何其它方式損害甲方利益;
(2)乙方應當將在打盜維權過程中掌握的相關信息以書面形式及時通報給甲方;
(3)乙方應當對在執業過程中知悉的甲方商業秘密予以保密。
第七條：特別約定
1、甲方在本合同簽訂后，應當在新出版的圖書最后一頁登載乙方的律師聲明，律師聲明的具體內容由甲乙雙方共同商定;或者在音像制品的包裝盒上標注乙方的名稱和維權電話，以利于乙方開展維權法律服務工作。
2、乙方與侵權人進行訴前調解或在法院主持下進行調解時必須在訴前調解或調解協議達成前，就賠償金的具體金額取得甲方的書面認可。如賠償金額高于甲乙雙方商定的賠償金底限時可以不經過甲方書面認可。
3、乙方或乙方轉委托的受托成員所應當將所有的法院判決書、調解書和訴前調解書送交甲方存檔備查。乙方或乙方轉委托的受托成員所不得與侵權人私自達成調解，不得私自收取侵權人的財物。無論是判決或調解(含訴前調解)的執行，均必須先將侵權人應當支付的賠償金和承擔的其他合理訴訟費用執行到甲方指定帳號上(甲乙雙方另有約定的除外)。
4、乙方應當在中國律師反盜版網上為甲方的正版作品進行宣傳，發布甲方的版權維權信息。
第八條：違約責任及爭議解決辦法
1、甲乙雙方應當全面履行本合同，違約方應當依法承擔違約責任。
2、甲乙雙方因本合同發生爭議，應當協商解決，協商不成后由甲方所在地人民法院管轄。
第九條：其它
1、本合同有效期三年，自?? 年??月??日至?? 年? 月? 日。合同期滿后經雙方協商可以續簽合同。
2、本合同未盡事宜雙方另行協商，所簽補充合同與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
4、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：????? 乙方：
法定代表人：????? 法定代表人：
?? 年??月??日?????年??月??日
委托合同 篇5
委托方(以下簡稱甲方)：
地 址：
法定代表人：
聯系人：
聯系人電話：
受托方(以下簡稱乙方)：
地址：
電 話：
法定代表人：
茲有甲方委托乙方對以下土地項目進行評估，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規規定，經甲乙雙方友好協商，簽定本協議。
一、評估項目名稱
土地名稱、位置：x土地宗數、面積：x(具體以甲方提供的產權資料為依據)
二、評估目的
受委托方委托為其了解估價對象規劃條件下土地使用權出讓價格提供參考依據。
三、評估基準日
四、雙方權責
甲方負責提供委托估價對象的合法資料，具體如下：
( )、《土地評估委托書》;
(2)、《湖南省人民政府農用地轉用、土地征收審批單》( )政國土字第 號;
(3)、《 縣城鎮建設規劃管理辦公室建設用地規劃設計條件通知書》
(4)、《 縣國有儲備土地掛牌紅線圖》;
2、在乙方對委托估價宗地進行實地踏勘時，甲方應負責領勘，并為估價人員工作提供外部條件并負責與本估價項目相關的第三人協調，介紹各宗地的有關規劃開發和使用情況;
3、甲方應在約定的時間內，向估價人員提供與本估價業務相關的資料，并對其真實性、完整性和合法性負責任，如有不實，造成的一切后果均由甲方負責;
4、甲方有權向乙方詢問工作進展情況，有權闡述對具體問題的意見和建議;當甲方認定估價專業人員不按協議履行其職責，有權要求更換估價專業人員;
5、乙方應根據甲方提供所需評估資料完整的前提下，按照國家有關政策、法規、科學、公正、合理地對估價對象進行估價，在 個工作日內提交初步估價結果， 個工作日內提交正式估價報告 一 式 叁 份。如甲方提供的資料不完整，則乙方交付報告的日期順延。
五、評估費用及付款方式
甲方同意支付乙方本項目評估咨詢費用為
2、在本協議簽定后，甲方預先支付乙方定金人民幣元整。甲方在收到正式估價報告的同時，一次性支付乙方剩余費用。
六、協議的生效及有關事項處理
本協議自甲乙雙方簽章之日起生效，任何一方不得隨意更改。
2、甲、乙雙方在本協議履行中，如有未定事宜，應友好協商解決。
3、因單方違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，甲方與乙方之間應當協商解決;如未能達成一致，可提交有關主管部門調解;協商或調解不成的，則提交： 仲裁機關仲裁 人民法院訴訟。
七、公司賬號
八、其他
本協議書一式貳份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇6
委托人：XXXXXXXX（以下簡稱甲方）
法定代表人：XX
聯系電話：XXXX
地址：XXXXXXXX
營業執照號：XX
資質證號：XXXX
受托人：XXXXXXXX（以下簡稱乙方）
法定代表人：XX
聯系電話：XXXX
地址：XXXXXXXX
營業執照號：XX
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產中介服務管理規定》之規定，甲方特委托乙方代理銷售甲方的房地產開發項目，經甲、乙雙方平等協商，達成如下協議：
第一條 委托銷售項目名稱及地址
項目名稱：項目地址：
第二條 委托銷售房屋為XXXXXXXX[預售商品房][現房]，商品房預售許可證號：XXXXXXX（商品房屋注冊登記證號：）
第三條 受托銷售范圍
（二）乙方受托銷售房屋計套，銷售總建筑面積為平方米。
（三）銷售面積計價方式按下列第項計價：
1、按套（單元）計價；
2、按套內建筑面積計價；
3、按建筑面積計價。
第四條 委托銷售代理方式
甲、乙雙方選擇下列第項代理方式：
（一）整體包銷：乙方在一定期限內以甲方名義銷售，向甲方支付包銷價款，獲取銷售差價利益，并保證在包銷期限屆滿時完成甲方應售商品房。
�。ǘ╋L險代理：甲方在未支付代理費用的情況下，乙方作為甲方的代理
人對房屋進行銷售，產生的權利義務由甲方承擔，乙方按銷售業績及約定獲取報酬。
�。ㄈ┮话愦恚阂曳阶鳛榧追降拇砣藢Ψ课葸M行銷售，產生的權利義務由甲方承擔。
�。ㄋ模┢渌绞剑�
XXXXXX。代理方式的具體內容、事項等由甲、乙雙方另行訂立補充協議。
第五條 銷售價格
�。ㄒ唬┍竞贤s定的銷售范圍內的房屋價格按下列第項執行：
1、起價元/平方米，最高價元/平方米，均價元/平方米；
2、售價元/平方米，可上、下浮動%至%；
3、按樓層、戶型定價銷售（見附件）
�。ǘ┰趯嶋H銷售中，每套房屋售價如需折扣優惠，須經甲方同意。
�。ㄈ┓课菔蹆r經甲方同意折扣銷售的，代理服務費應按下列第XXXXXXXX項計算：
1、房屋原售價；
2、房屋折扣后售價。
（四）其他方式：
第六條 銷售計劃及進度
完成售房套數（套） 完成售房面積（平方米） 完成售房金額 （元）
第七條 銷售收款
甲方[同意][不同意]由乙方代收購房定金及預付款；如甲方同意代收的，乙方應在收到購房定金及預付款后XXXXXXXX日內將代收款項交付給甲方。
第八條 合同履行期限
本合同履行期限自XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日至XXXXXXX年XXXXXXX月XXXXXXX日止。
第九條 代理服務費的計算方式及結算方式、支付期限
（一）計算方式：
�。ǘ┙Y算方式：
�。ㄈ┲Ц镀谙蓿�
第十條 甲方的義務
�。ㄒ唬┘追綉ＷC項目的工程質量、工程進度及商品房交付期限。
（二）甲方提供營業執照、資質證書、土地使用證復印件、商品房銷售委托書、商品房合同范本及物管合同；現房委托銷售的，還應提供《商品房使用說明書》、《商品房質量保證書》。
�。ㄈ┨峁╉椖康纳唐贩款A售許可證或商品房屋注冊登記證、房屋分層平面圖、戶型圖等銷售資料。
�。ㄋ模┳龊帽竞贤腦XX，防止對銷售造成不利影響。
�。ㄎ澹┪唇浺曳酵�，不得將本合同約定的代售房屋自行銷售或另行委托他人銷售。
第十一條 乙方的義務
�。ㄒ唬┮曳綉斣诒竞贤炗喼掌鹑諆乳_展銷售工作。
�。ǘ┌凑蘸贤幎ǖ匿N售價格、銷售計劃進行銷售代理。
�。ㄈ┫蛸I受人出示商品房的有關證明文件和商品房銷售委托書。
（四）如實向買受人介紹所代理銷售商品房的有關情況，不得超出甲方認可的宣傳范圍進行宣傳。
（五）不得將代收的定金、房款等款項挪作他用。
第十二條 違約責任
甲、乙一方或雙方有違反本合同條款的行為，應向對方支付本合同總代理銷售金額XXXXXX%的違約金；因此給對方或者第三人造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十三條 合同解除
如乙方在本合同簽訂之后XXXXX月內，所銷售的房屋少于應銷售房屋套數XXXXX%的，甲方有權在XXXXX月屆滿之時，解除本合同
第十四條 未售出房屋的處理
如乙方在本合同規定的期限內未完成受托銷售義務，未售出的房屋，甲、乙雙方同意按下述方式處理：
�。ㄒ唬┯梢曳桨凑諆r格購買；
�。ǘ┮曳綄⑽词鄢龇课萃诉�給甲方，但乙方應向甲方支付未售出房屋總售價XXXXX%的違約金；
�。ㄈ┢渌绞剑�
第十五條 爭議解決方式
本合同履行過程中發生爭議的，由當事人協商解決，協商不成，雙方約定：
第十六條 本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
第十七條 本合同一式XXXXXXX份，甲、乙方各執XXXXXXX份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
[法定代表人]： [法定代表人]：
[委托代理人]： [委托代理人]：
年XXXX月XXXX日 年XXXX月XXXX日
簽訂地點：XXXX 簽訂地點：XXXX
委托合同 篇7
甲方：_______________ 身份證號:____________________
乙方：_______________ 身份證號:____________________
甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成本協議，并鄭重聲明共同遵守。
一、乙方委托甲方代理操作乙方在________________開設的資金賬戶，資金賬號為_________________ 。交易密碼甲乙雙方共享，乙方可以查詢，但不能操作，不得以任何形式指揮和干擾甲方操作。
二、委托期限為 年，起始日期___________，截止日期____________ ，期初資產_____________ 元（人民幣或美元）。
三、利潤定義：(乙方賬戶)期末資產 – 期初資產 – 期間收到的存款利息(證券資產要扣除交易費用)
利潤率=利潤/期初資產*100%
四、結算
1.委托期滿后，如果已平倉單子利潤率為正數，乙方付給甲方30%作為傭金。 如果已平倉單子利潤率為負數，當（虧損金額/期初資產≤30%）時，乙方不付給甲方傭金，虧損由乙方自己承擔。如果已平倉單子利潤率為負數，且當（虧損金額/期初資產>30%）時，乙方不付給甲方傭金，超過期初資產30%的那部分虧損由甲方雙方共同承擔，甲方承擔30%，乙方承擔70%。舉例說明，如果資金100萬，到期利潤10萬，乙方應付給甲方傭金10萬*30%=3萬元，如果到期虧損30萬以內，乙方不付給甲方傭金，虧損由乙方自己承擔。如果虧損超過30萬，假設虧損了40萬，乙方不付給甲方傭金，超過30萬那部分為10萬，甲方賠償乙方3萬元，而乙方自己承擔虧損37萬。在結算日或委托期滿時，未平倉
的單子不能參與利潤或虧損的計算，未平倉的單子是贏是虧都不拿來參加核算利潤和虧損，只用平倉后的單子的贏虧情況來核算。
2.未到委托結束日期，乙方要存、取款或終止協議的.，如果此時利潤為正數，乙方付給甲方利潤的30%作為傭金。如果利潤為負數，全部由乙方自己承擔虧損。
3.甲乙結算金額精確到百元,百元以下舍去不計。
五、協議期內如果虧損大于30%，乙方有權終止協議，并按第四條中第2款“未到委托結束日期”的結算方法進行結算。協議期內如果利潤大于30%，甲方有權終止協議，并按第四條委托期滿后的結算方法進行結算，結算后再次委托視為另一次的委托。
六、每次結算后，賬戶期初資產值應變更為結算后重新委托時的資金量，相當于結算后的再次委托視為新的一次委托，其贏利與虧損都與結算前的金額無關，新的賬戶資金量作為該次的期初資金。
本協議一式兩份，甲、乙各一份，簽字/蓋章后生效，請仔細閱讀后，請確認完全認可時方可簽字。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期：日期：
委托合同 篇8
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：
工程概況
1.工程地址：
2.居室規格：
房型__單__層（式）__室___廳__廚__衛陽臺
3.施工內容：
1）所有房間墻面和頂面乳膠漆；
2）所有的衛生間、玄關、走廊吊頂處理；
3）所有門（不含客衛內門）按要求包門套和刷漆以及門鎖和門的安裝；
4）安裝踢腳線；
5）根據甲方圖紙，制作壁柜和門廳柜各一個；
6）需要裝修配合的燈具、電源安裝；
7）需要裝修配合的潔具安裝；
4.委托方式：包清工，甲方供應全部主材、輔材、一次性消耗材料，所有施工工具乙方自備。
5.工程開工日期：
6.工程竣工日期：
工程總天數：天
第二條：工程價款
工程價款:（金額大寫）_元整。
第三條：質量要求
1.工程驗收標準，雙方同意參照地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3.質量檢查監督部門：行業協會家庭裝潢專業委員會。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5.為保證質量，甲方有權選擇乙方的施工人員。被甲方否決的乙方施工人員不得繼續進行甲方的工程項目，乙方必須保證工程照常進行，不得以此為原因拖延工期。
第四條：材料供應
1.甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方；乙方如果故意浪費、拋棄、傾倒甲方的主輔材料，應按浪費材料的雙倍價款補償給甲方。
2.施工前，乙方需要提供完整和詳細的所有主材、輔材清單，以便于甲方購買。如果在施工過程中需要臨時購買相關材料，乙方需要提前一天通知甲方。如果經甲方同意乙方代為采購部分材料，則必須在北環新家園建材超市購買，并且憑電腦小票，經甲方驗收后報銷。若乙方沒有經過甲方許可或沒有在甲方制定的地點購買，甲方有權拒絕支付相關費用。
如果乙方在施工過程中乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
甲方提供的所有主材、輔材等，在驗收時需要進行清點核對，超過正常損耗量的部分，要從乙方工程款中扣除。
第五條付款方式
1.合同一經簽訂，乙方進場后，甲方支付總工程款的20%；當完成全部木工工作、油漆的50%工作后，甲方第二次付總施工工費的20％；當油漆工作全完，甲方第三次支付總施工費用的30%。甲方對工程竣工驗收后支付完剩余工款。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同。
3.甲方未按本合同規定期限支付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。
4.乙方每次收款時均須出具收款收據。
第六條：工程工期和質量要求
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，由乙方承擔其返工費用和由此帶來的甲方材料損失，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.如果因為乙方施工過程造成甲方原有的室內設備、裝修、結構、防水、電路、水路等損壞，乙方負責賠償全部損失。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，詳見本合同附件《家庭裝潢工程質量驗收要求》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.隱蔽工程的分步驗收：
1.乙方在完成隱蔽工程的4小時前，應通知甲方前來驗收，甲方應在接到通知后8小時內到達現場進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
4.在施工和驗收過程中發現的問題，乙方必須在甲方要求的期限內解決，否則甲方有權扣除相應工程款項。
第八條：其他事項
1.甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方
1.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
2.嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
3.在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決�；驊{本合同向工商部門，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同雙方簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（業主）：
乙方：
住所地址：
身份證號碼：
電話：電簽約地址：
簽約日期：年月日
委托合同 篇9
甲方：乙方
住址：住址：
法人代表：法人代表：
職務：職務：
電話：電話：
甲、乙雙方經協商一致，就“”項目招商事宜達成如下合同條款，以茲雙方共同遵守：
第一條：項目概況
名稱：
地址：
委托范圍：（包括甲方及其股東留存物業和已出售物業，但已出售產權單位，由乙方自行與產權人協調代理事宜）的招商工作。
關于面積：項目商業總建筑面積平方米。甲方及其股東未售部分（即自有產權）建筑面積平方米，其中一層平方米，二層平方米，三層平方米，四層平方米；已售部分建筑面積平方米，其中一層平方米，二層平方米，三層平方米，四層平方米。
委托價格：雙方約定，甲方及其股東留存物業在約定免租期期滿前一個月，由甲、乙雙方協商確定具體租賃價格和收取方式，但甲方及其股東留存物業在合同簽訂后三年內最高租賃價格不超出一層元/平方米？月；二層元/平方米？月；三層元/平方米？月；四層元/平方米？月；已出售產權單位，由乙方自行與產權人協調租賃價格和優惠政策。
第二條：委托期限
招商委托及經營管理期限：長期，若因產權人的原因除外。
第三條：招商目標任務
1、招商目標任務系指以項目商業總面積為基數，達到的有效商業物業面積之出租率，包括現有商業出租面積和由乙方招租的面積。
2、有效出租指租賃期不低于12個月之租賃合同。
3、雙方確認項目商業總建筑面積平方米，現有已招商出租面積平方米，即物業面積出租率%。未招商總建筑面積平方米。在委托招商期內并在現有商家的基礎上，第一個合同年度招商目標任務為達到有效商業物業面積的45%，即完成招商面積平方米；第二個合同年度招商目標任務為達到有效商業物業面積的60%，即完成招商面積平方米；第三個合同年度招商目標任務為達到有效商業物業面積的80%，即完成招商面積平方米；之后每年有效商業物業面積出租率保持在80%以上。
4、考評辦法：甲方按每個合同年度四個季度的租賃合同（簽約時間不得低于1年）并結合開門率平均值進行考評，每季度不定期考評一次，每年四次；考評由甲、乙雙方共同進行，考評結果由甲、乙雙方共同簽章確認。
第四條：履約擔保
1、乙方的股東以其自有資產對該合同中乙方所涉及到的義務和責任，承擔連帶擔保責任，并提供住房一套作抵押（以下簡稱抵押物），該抵押物位于成都市，產權面積平方米，評估價值元，產權人，產權證號，土地證號，持有人。抵押物評估報告由乙方提供，并須由甲方認可。
2、在簽訂本合同前，甲、乙雙方必須到房管局辦理完成該抵押物抵押擔保手續和它項權證，它項權證、評估報告和相關資料等交甲方保管。
3、抵押期限：自本合同生效之日起至乙方全部完成明珠時代的招商工作時止。
第五條：獎懲辦法
1、若乙方不能完成第三條規定的招商目標任務，在每個合同年度考評結束一周內以現金方式向甲方支付違約金。違約金按年支付（截止于一個合同年度）：第一個合同年度支付違約金萬元人民幣，第二個合同年度支付違約金萬元人民幣，第三個合同年度支付違約金萬元人民幣。
2、若第一個合同年度有效招商面積比現有已招商面積下降，乙方應增加支付違約金萬元人民幣，以后每一個合同年度出現有效招商面積比上一個合同年度的目標任務下降，則該合同年度均應增加支付違約金4萬元人民幣。
3、若乙方未按上述規定支付違約金，則甲方可無條件處理抵押物，如抵押物不足以清償乙方應支付的違約金，甲方可無條件終止合同，乙方同時賠償甲方損失。
4、乙方完成了第三條規定的招商目標任務或超額完成招商目標任務，按完成有效招商總建筑面積減去簽約時已招商出租面積給予獎勵，金額為10元/平方米。獎金不按年度計發，待乙方招商達到總商業建筑面積的80%，且該招商百分比保持6個月以上時，由甲、乙雙方通過考評結束后，一周內一次性結清支付。
5、乙方在三年內有效招商達到總商業建筑面積的80%以上，超額部份甲方按30元/平方米一次性支付獎金。
6、甲方已招商的建筑面積不予獎勵。
7、招商計獎不重復計算招商面積。
8、乙方在三年（按合同年度計算）之后才全部完成招商目標任務，不計獎金。
第六條：其他約定
1、乙方應以自己的名義對外開展招商工作。
2、乙方因招商行為而產生的一切法律責任、經濟責任及民事糾紛，均由乙方自行承擔。
3、明珠時代項目只用于商業經營，招商面積按商業經營面積計算。
4、甲方和甲方股東對明珠時代自有產權的房屋（已出租的房屋除外），為乙方提供一次性免租期：一樓免租期1年，二、三、四樓免租期2年。
5、免租期結束，甲乙雙方依據市場協商確定租金價格。乙方實際代理招商所確定的租金價格（綜合計算），如高于雙方商定的租金價格時，差額部分按甲方5成、乙方5成分成；如低于雙方商定的租金價格時，差額部分由乙方自行承擔。
6、乙方不得中途放棄明珠時代的招商工作。
7、乙方應促成明珠時代房屋的產權人與商家簽訂房屋租賃合同，因房屋租賃而產生的糾紛由乙方負責處理。
第七條：雙方的權利義務
一、甲方的權利義務：
1、甲方按現狀移交給乙方，由雙方簽字確定并由甲方對樓道、地面進行適當修繕。
2、甲方須出示相關業主資料并提供復印件給乙方備案。
3、甲方須出示甲方及其股東留存物業已出租的相關合同，并提供已售物業單位的業主姓名及聯系方式，以備乙方工作之須，乙方負有保密義務。
4、項目前期商業運營資料，乙方可向甲方借閱。
5、甲方對乙方的招商工作進行監督，但不得干預乙方的正常招商工作。
6、甲方對乙方提交的招商方案及“月度招商工作報告”進行審核，依據市場情況，在與乙方協商后，可進行修改或重新制定。
7、甲方應向乙方提供甲方所能提供的招商所必需的相關資料，包括建筑、結構、設備安裝施工圖；室內設備、裝修標準；電器及其他設備配套資料；樓層標準和面積等資料。
8、甲方為乙方提供現有的招商辦公室及辦公家具。包括：。
二、乙方的權利義務：
1、保證對抵押物有合法的處置權。
2、保證抵押期間抵押物不受產權人破產、資產分割、轉讓等的影響。如甲方發現乙方抵押物有違反本條款的情形，應通知乙方改正或由乙方另行提供價值相當的抵押物。
3、乙方應合理使用抵押物，并負責抵押物的經營、維修、保養及有關稅賦等費用。
4、乙方未經甲方同意，不得將抵押物出租、出售、轉讓、再抵押或以其他方式處置。
5、乙方全面負責招商工作，完成相應的有效招商目標任務并承擔因招商而產生的一切費用。
6、乙方制定招商策略、進行廣告、公關推廣等活動，并協助商家進場經營。
7、乙方應維護甲方的合法利益，不得泄露甲方的商業秘密。
8、乙方不得在明珠時代從事違法違紀的經營活動，并對所有經營者的違法違紀負責，經營過程中產生的各種費用由乙方或乙方監督經營者向有關部門交納。
9、在經營過程中發生各種安全、盜竊、衛生、消防等事故由乙方自行負責處理，所產生的一切費用均由乙方承擔。
第八條：費用承擔
有關本合同的費用，包括抵押物登記、證明、評估等一切費用均由乙方承擔。
第九條：違約責任
1、乙方在招商中弄虛作假，搞虛假租賃等，則按造假面積乘以xx元/平方米向甲方支付違約金。
2、違反本合同相關約定，違約方需向守約方支付違約金xx萬元人民幣。如造成損失，應予賠償。
第十條：爭議的解決
1、雙方發生糾紛應協商解決。
2、協商不成，任何一方均可提起訴訟。
第十一條：本合同一式捌份，具有同等法律效力，雙方各執肆份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日年月
委托合同 篇10
委托人(下稱甲方)： (身份證號碼 )
地址：
電話： 傳真：
受托人(下稱乙方)： 律師事務所
地址： 郵編：
電話： 傳真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或檢察院)羈押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律師作為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，提供法律服務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 委托事項
1. 人民法院一審審判階段：
① 查閱、摘抄、復制本案所指控的犯罪事實的材料;
② 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對指控犯罪的意見;
�、� 收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
�、� 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
�、� 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
�、� 擔任刑事附帶民事訴訟代理人參加刑事附帶民事訴訟;
⑦ 征詢被告人對一審判決意見，提供相應法律咨詢意見。
2.人民法院二審審判階段：
�、� 代書上訴狀，代為提起上訴;
② 查閱、摘抄、復制本案材料，收集或申請收集調取證據，申請證人出庭作證;
�、� 會見被告人和與被告人通訊，聽取其對案情的陳述和對一審判決的意見;
�、� 擔任被告人辯護人出庭參加庭審，為被告人進行辯護，維護被告人的合法權益;
�、� 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
�、� 擔任刑事附帶民事訴訟代理人參加刑事附帶民事訴訟;
�、� 征詢被告人對二審判決意見，提供相應法律咨詢意見。
3.申訴階段：
�、� 會見申訴人和與申訴人通訊，聽取其對案情的陳述和對原審判決的意見;
② 查閱、摘抄、復制本案材料，收集或申請收集、調取證據，申請證人出庭作證;
�、� 代書申訴狀，代為提起申訴;
�、� 擔任申訴人辯護人出庭參加庭審，為申訴人進行辯護，維護申訴人的合法權益;
�、� 向法庭提出書面證據、辯護詞或者代理詞;
甲方委托乙代上述 項代理工作，乙方接受委托。
第二條 聘請律師
甲方聘請乙方 (律師姓名) 律師為(犯罪嫌疑人姓名)的辯護人，乙方同意指派 。
第三條 甲方義務
1. 甲方應當真實、客觀、全面地向乙方律師介紹情況，為乙方律師辦理案件提供幫助。
2. 甲方應當按照本合同約定按期、足額向乙方支付代理費用。
第四條 乙方義務
1. 乙方律師應當嚴格按照律師職業道德和執業規范履行職務，勤勉盡責，認真了解案情，提供法律咨詢意見和法律幫助。
2. 乙方律師應當嚴格保守辦案過程中所知悉的商業秘密和個人隱私。
3. 乙方律師應當與甲方保持密切聯系，及時通報工作進展情況，及時會見犯罪嫌疑人。
第五條 律師費用
甲、乙雙方經協商同意按以下標準結算律師費用(選擇項)：
1. 計時收費
乙方律師每人每一標準工作小時計收人民幣 元。
乙方律師每月三十日向甲方提交《律師標準工作小時計費單》，填報完成工作內容、計費時數和付費金額，甲方確認無誤，應當在次月五日前將律師費匯寄乙方賬戶，甲方對《律師標準工作小時計費單》如有異議應及時通知乙方，予以確認。
2. 計件收費
本案律師費為人民幣 元，一次性支付， 甲方應于本合同簽訂之日起日內全額支付乙方。
本案律師費為人民幣 元， 分期支付， 甲方應于本合同簽訂之日起
日內支付第一筆律師費計 元;于 (雙方約定的支付條件)時，支付第二筆律師費，計 元;于(雙方約定的支付條件)時，支付第三筆律師費計 元。
3. 關于費用的其他約定
乙方律師辦理委托事項在北京市區以外的差旅費用由甲方憑票據另行支付，實報實銷。
4.甲方支付的律師費用在乙方沒有其他書面指令的情況下，應當匯入乙方下述銀行賬號：
開戶行：
開戶單位：
帳號：
乙方收到后，應當向甲方開具專用發票。
第六條 工作聯系
在本協議履行過程中，甲方、乙方指定的工作聯系人分別為：
甲方聯系人： 聯系電話：
乙方聯系人： 聯系電話：
第七條 合同變更
本合同如果需要補充、變更或終止，雙方應當另行協商，簽訂新的合同。
第八條 合同解除
1. 甲乙雙方經協商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒絕乙方律師繼續為其進行辯護，提供法律服務，本合同解除，依約所收費用不予返還。
3. 如果乙方律師發現犯罪嫌疑人故意隱瞞事實，或者要求乙方律師幫助其隱匿、毀滅、偽造證據或者串供、要求乙方律師幫助其威脅、引誘證人改變證言或者作偽證以及其他干擾司法機關訴訟活動和違反律師執業規范和職業道德的行為 ，乙方有權解除本合同，所收律師費用不予返還。
4.乙方在履行本合同過程中，發現與乙方正在辦理的案件已經或可能存在客戶利益沖突的情況，乙方有權通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙雙方簽訂
解除本合同的協議或自乙方通知甲方時解除。
第九條 違約責任
甲方未按本合同向乙方支付律師費用，乙方有權終止代理工作，已收律師費用不予退還。如果乙方已經完成辯護階段的全部工作，乙方有權要求甲方如約繳清律師費用。
乙方無故終止本合同，所收律師費用應全部退還甲方。
第十條 爭議解決
在履行本合同過程中，甲、乙雙方發生爭議，應當協商解決。協商不成，可向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同生效
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效，至委托事項辦理終結時終止。
第十二條 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。
第十三條 本合同于 年 月 日在 簽訂。
甲方(蓋章或簽字)： 乙方(蓋章)：
代表人簽字：
【精選委托合同范文集錦10篇】相關文章：
【精選】委托合同范文集錦6篇02-04
【精選】委托合同范文集錦10篇01-22
【精選】委托合同范文集錦八篇01-10
【精選】委托合同范文集錦九篇12-24
精選委托合同范文集錦九篇02-04
精選委托合同范文集錦八篇01-31
精選委托合同范文集錦5篇01-28
精選委托合同范文集錦六篇01-23
【精選】委托合同集錦五篇01-19
【精選】委托合同范文五篇12-23